太阳能工程安装合同
太阳能工程安装合同1(以下简称“甲方”)
(以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资质审查，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设项目26米入口道路路灯安装分包给乙方完成。现为明确甲、乙双方在本项目中的权利和义务，便于双方合作，保证质量保证进度完成路灯安装工程，双方本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经充分协商，达成如下协议:
第一个项目
1.项目名称:黔东新城川黔工业港建设项目26米入口道路路灯安装。
2.项目地点:贵州省镇远县。
三。项目内容:按照总承包项目招标文件和甲方要求执行。主要内容为:新安装7米高一次性路灯，新浇筑路灯基础，开挖回填电缆沟，拆除恢复人行道，破坏恢复车行道，新安装电缆管，敷设业主提供的电缆；新灯杆、灯具、电气设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础及辅助材料的采购、运输、施工、安装及照明作业。
第二条项目实施
1.工程计划于20xx年8月20日开工，20xx年10月20日竣工165438，工期15个月。
二。施工过程中，如有下列情况之一，经甲方同意，工期相应顺延..
1，不可抗力原因。
2.甲方未提供必要的施工条件。
3.非乙方原因造成的其他延误..
三。甲方应对项目进行全过程、全方位的管理、监督和协调。
四。甲方指定乙方现场施工的水电接口位置和临时布置，乙方承担现场施工的水电费用和临时设施的相关费用。
5.施工期间，乙方应根据工程需要，自费看守、围挡、看守。在成品交付给甲方之前，乙方应负责成品的保护。
六、乙方负责每日竣工后及时清理场地，并将自身施工产生的炉渣或垃圾运出场外。
七。乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全，期间发生的所有施工安全事故由乙方承担..
八。乙方应在保证施工质量的前提下，承担本工程与其他分项工程交叉施工等因素产生的费用。
9.未经甲方许可，乙方不得在夜间施工。
X.乙方在施工过程中损坏的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿..
第三条合同总价及支付方式
1.合同总价为:大写:人民币壹拾陆万元整伍佰元整(小写:￥5160000.00元)。
二、付款方式:
工程安装亮化完成并验收合格后，甲方于七天内一次性支付合同总价的95%，即49020xx.00元(大写:人民币肆佰伍拾玖万贰仟元整)。剩余合同总价的5%，即258，000.00元(大写:人民币贰拾伍万捌仟元整)，作为本路灯安装工程的质量保证金，自工程竣工验收之日起一年期满后7天内一次性无息支付给乙方。
第四条工程质量
1.工程效果符合甲方图纸要求。
2.乙方提供的产品和工程质量应符合总承包项目招标文件和甲方的要求。应提供相应的质量证明，符合相应的国家或行业标准等要求。
第五条售后服务
1.本工程质量保证期为一年，自验收合格之日起计算。
二。保修期内问题的解决:乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决相应问题..
3.如乙方未能在上述期限内及时派人到现场或及时解决问题，甲方有权自行处理，由此产生的费用和责任由乙方承担..
第六条工程竣工验收
1.工程验收应符合国家颁布的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方要求。
2.项目达到竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告后十五天内给予答复:符合验收条件的，应在十五天内组织验收；不符合验收条件的，应在十五天内书面通知乙方。十五天后未批准的，视为已满足验收条件，项目自动验收。
三。乙方向甲方提供的竣工报告应包括详细准确的竣工图和竣工资料，一式四份。
第七条违约责任
1.乙方因自身原因无正当理由延误工期，未能在合同期15个月内完成造价项目的，应向甲方支付合同总价5‰/天的违约金；因乙方原因造成工期延误超过半个月的，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担..甲方保留索赔不足的履约保证金的权利。
2.乙方每日完工后将自身施工产生的炉渣或垃圾运出现场，未及时清理现场；甲方有权按照每天200元的标准进行处罚。
3.若甲方未能按本合同要求接受并支付工程款，则应向乙方支付合同总价5‰的违约金/天；
第八条其他事项
一、本合同如有未尽事宜，双方应协商达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生争议时，双方应协商解决。如果双方协商不能解决，应向当地人民法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
四。本合同自甲乙双方加盖公章及法定代表人或授权代理人签字之日起生效。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
太阳能工程安装合同2甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方经过友好协商，就信和家园太阳能热水系统项目的系统设计达成谅解，现就相关事宜达成如下协议:
一、技术参数
1。水容量、管道数量、管道直径、外壳材料、内容器材料、支撑材料、其他:
根据甲方小区业主要求，如需其他型号，经甲方同意可提供其他型号，报价另议。
2.配件:
3.冷热水管、电线、管道按四方预留位置衔接，甲方根据实际情况施工。
二、验收方法
验收由甲方、乙方和业主共同进行。系统中使用的所有材料都是高质量的，符合相关的国家标准。系统验收标准以技术参数和施工方案为依据。具体指标低于国家相关行业指标或标准的，按国家标准验收。
三。费用和支付方式
1.每台热水器的价格为人民币: (，附属设备:
2.付款方式如下
四。甲方的责任和义务
甲方应为施工现场提供施工用电和用水。甲方应提供建筑屋面的相关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需变更设计或增减部分项目，经双方确认后实施。
动词 （verb的缩写）乙方的责任和义务
1.乙方应确保系统配置和功能符合“系统技术参数”和相关行业国家标准的要求。
2.施工期间，乙方不得擅自移动或破坏甲方楼顶原有设施。如确有必要，应书面通知甲方，并由甲方负责处理。
3.乙方的安装位置应由甲方提前确定。乙方的施工质量应满足安全要求(包括防雷要求)。因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成的损失，由乙方承担全部责任。
4.乙方应对施工中出现的所有安全问题负责。
不及物动词双方的违约责任。
一方违约给另一方造成损失的，除赔偿损失外，还应支付人民币元的违约金。
七。乙方的质量承诺和售后服务
1.三年内主太阳能热水器出现质量问题，乙方免费更换。辅助装置和控制系统在一年内因质量问题由乙方免费更换。对于超出质保期的损坏或非质量问题(人为损坏或使用不当)造成的损坏，乙方只收取生产成本，并提供终身服务。
2.但若因灾害造成太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务在维修后24小时内到达现场，不影响甲方小区业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
8.如果任何一方违约，双方应首先通过友好协商解决。如果协商不成，违约方有权诉诸法律。
九。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共3页，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
太阳能工程安装合同3甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同，以资共同遵守。
一、项目概况
1，项目名称:
2.项目位置:
二、合同价格和产品
1.合同价格:人民币(大写:人民币整)。
2.产品及价格:一(品牌)吨保温水箱，单价每吨人民币。空气能5P机一台，单价。
注:2.1工程价格含税，开具工程发票。
2.2工程价格包括:运输费、安装时间费、调试费、检验费等。
第三，合同期限
1.合同签订后，材料准备期为10天，安装期为10天，计划安装时间为20xx 165438+10月20日至20xx 165438+10月30日。详细情况，甲方应提前五天通知乙方。
四、工程款支付:
甲方支付乙方工程款时，乙方将向甲方出具收据..
1.合同生效后，首付款为15000元(大写)。
2.货到安装现场后支付人民币10000元(大写)。
3.安装调试正常运行后，甲乙双方一次性支付尾款人民币7200元(大写)。注:如果甲方不按合同付款，有权收回设备。
动词 （verb的缩写）保修和售后服务
1.从安装完成之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2.在规定的保修期内，所有由制造问题引起的故障都可以免费维修。
3.以下情况不属于免费维修范围，可提供维修服务，但收取材料费:
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入电压不当等)造成的损坏或正常长期损耗。).
(2)维修点未经本公司许可自行安装维修造成的损坏。
(3)因不可抗力(如火灾、洪水、地震、战争等)造成的损坏。).
4.在保修期内，乙方必须在接到通知后48小时内到现场处理。
不及物动词双方的责任
1，甲方的责任
1，按本合同规定办理工程款支付手续。
2.与总承包商协调，为监理提供场地。
3.协调总承包商提供电源接口。
4、工程安装、水电使用费用。
2。乙方的责任
1.乙方应指派专业技术人员进行施工和安装，并在合同规定的期限内完成工程。乙方在施工期间必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七。违约责任
除不可抗力和政府政策行为外，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约；否则，守约方有权要求违约方承担合同总价款50%的违约责任，违约金不足以弥补损失的，应当赔偿不足部分的损失。
八。合同的终止
九。其他人
1.如双方有新的约定，应就本合同签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行本合同而产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，款项支付后失效。本合同一式两份，甲方和乙方各执一份..
本合同在双方的权利和义务履行完毕后终止。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
太阳能工程安装合同4施工单位:
(以下简称甲方)
施工单位:
(以下简称乙方)
维护单位:
(以下简称XX)
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循平等、公平、诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中，未听取甲方管理人员的意见，未使用专业人员对太阳能进行保护性拆除，导致甲方私人用户太阳能大面积受损， 现乙方委托XX负责其维修服务和除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，对太阳能进行维修和拆除。
第一
1.项目名称:太阳能维修安装工程。
2.项目位置:
3.维修范围和内容:维修所有安装太阳能的用户的真空管集热器、保温箱、辅助水箱、屋顶管道、连接器及配件。重点维护项目为:集热器软连接是否损坏，培养箱是否滴水，真空管是否发白或损坏。
第二条工程材料供应及安装方式:所有工程材料由XX提供给甲方，XX负责所有太阳能设备的维护及安装。乙方保证提供的设备是原装、全新、正品，并对产品质量负责；XX应保证按照国家标准进行安装施工，并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量和金额:
备注:以上价格包含设备材料、运输、安装工时和税费。
第四条产品质量和技术标准按_ _ _ _ _企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到达地点和交付方式:
1.运输方式:XX车运至甲方指定的交货地点..
2.到达地点:
3.交货方式:在交货地点，甲方收货人签字确认。
第六条验收方式及提出异议的期限:甲方应根据合同规定的设备材料清单进行验收。如果对货物的规格或数量或两者都有异议，甲方应在XX人员在场的情况下提出，然后签收。
第七条太阳能设备维修安装工程款项结算方式及期限:合同总价为人民币元整()；
付款方式:甲方将款项转到XX银行，但此费用由甲方直接从乙方负责的工程款中扣除。
1.合同签订之日起7个工作日内，甲方支付合同总价的XX%，即人民币(大写)作为预付款；
2.设备材料验收合格后7个工作日内，甲方支付合同总价的XX%，即人民币(大写)作为工程进度款；
3.维修、安装、调试完成并投入正常使用后，甲方在10个工作日内向XX支付合同总价的%，即人民币(大写)；
4.质量保证金%，即人民币:元(大写)。保修期6个月，保修期满后10个工作日内一次性付清。
5.对于上述XX款项，应按要求向甲方开具全额增值税专用发票。
第八条产品质量责任和售后服务条款:
1.质量保证期为自验收之日起6个月。
2.XX提供设备的现场维护和操作培训；在质量保证期内，如因产品质量问题造成产品损坏，由XX负责维修和更换零部件等材料；如果损坏原因不属于产品质量问题，XX将收取基本维修费用，如果更换损坏的零件，将按照更换零件的出厂价收取费用。保修期结束后，XX将为甲方提供终身有偿维修服务。
第九条工期和施工要求:
1，工期5天。如XX未按施工进度提供配套材料及安装设备，影响正常施工进度，甲方将处以500元罚款。
2.甲方应为施工人员提供住宿，保证施工现场用水、用电，并在施工期间提供其他必要的协助。
3.XX应严格按照国家相关标准和甲方用户的要求进行维修和安装，接受甲乙双方的监督，纠正施工中的不符合项，并承担相应的责任。
4、XX要注意安全和文明施工。由XX造成的安全事故，由XX负责。
第十条违约责任:
1.甲方责任:如甲方未按合同规定的时间支付预付款和工程进度款，甲方应向乙方或XX(设备材料支付给乙方，工程款支付给XX)支付5%的违约金，但违约金总额不得超过设备材料或工程进度款的30%。如甲方达到此限额后仍未付款，乙方和XX有权终止合同，甲方应承担乙方和XX的经济损失。
2.乙方责任:在施工过程中，乙方应派出12人进行现场监督检查，不得徇私舞弊或敷衍了事。对根本无法修复的太阳能进行标记和清点，并将详细情况告知甲方相关负责人员。否则，乙方将无条件承担所有维修费用。如果延误超过3天，则视为甲方单方面终止合同，乙方应承担甲方的所有经济损失..
3.XX责任:如因XX原因导致工程未能按时完工，每延期一天，甲方将支付XX500元/天的罚款。逾期超过3天，视为甲方单方解除合同，乙方应承担甲方的全部经济损失..
第十一条因不可抗力致使合同不能正常履行的，三方应友好协商解决。
第十二条解决合同争议的方式:因执行本合同所发生的争议，三方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜，三方可协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份，甲、乙、丙三方各执两份。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
甲方太阳能工程安装合同5:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，特签订本合同，以资遵守。
一、项目概况:
1.项目名称；
2.项目现场；
3.项目范围和内容:(具体项目详见项目清单)
4.工程保修期:自工程验收交付之日起一年。
二、项目周期
1.本工程合同总工期为天(日历天从开工日算起)。
2.本工程的开工日期为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _月_ _日，施工方案
(一)筹备阶段
组织工程技术人员和施工人员对现场进行认真勘察，制定好工程施工技术方案，研究解决方案，进行现场测量和定点。
(2)施工阶段
1.基坑开挖:基坑开挖严格按照固定位置进行，采用人工开挖。
2.基础制作:混凝土基础采用C20商品混凝土，用振动棒振捣。浇筑钢筋混凝土基础前，必须清除坑内积水。顶部位置应严格控制建基面标高。
3.路灯安装施工:所有基础工作完成后，即可进入灯具安装阶段。灯具安装必须由持证的专业电工安装，保质保量完成灯具安装任务。
4.配电箱的安装:配电箱安装在地面上，不得有对设备的导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其他化学腐蚀性物质。
5.安装接地装置:在每根灯柱上打一根1.5m长的接地角钢，型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将各垂直接地极可靠连接。配电箱的金属框架应良好接地。
6、工程验收，既有工程监理对本工程的验收试验。
四。项目部的组织和职责
1.项目管理部:全面管理项目，具体负责本项目的实施，现场控制项目进度，协调解决质量、成本、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2.技术资料组:解决技术质量问题，协助项目经理进行项目施工。
3.质检组:质量自检，协助监理质检，收集整理质保资料。
4.基础施工队:负责管道和基础施工任务。
5.电气施工队:负责路灯的安装调试。
6.运输队:负责运输土方、材料、照明材料。
7.机动队:负责仪表控制系统和接地极的安装调试。
8.材料组:配合技术和施工组提供所需的各种工具和物资，并根据工程进度和施工要求保证材料的供应，严格控制材料质量，不允许不合格产品进入现场。
五、施工进度计划及保证措施
进度计划:我公司计划在合同签订后个工作日内进场，立即定场地、打基础、安装路灯，力争25天完成施工任务。
保证措施:根据建设单位要求和工程实际情况，工期为25天。为确保按时完成施工任务，我们采取的保证措施是:
(1)根据施工进度控制工期；
(2)根据施工进度计划和工程实际进度，制定周作业计划，及时调整人力、设备投入，确保按期完成；
(3)各作业队根据进度计划进行日常安排，确保完成；
(4)加强进度计划的检查和实施，每天认真逐项检查落实；
(5)严格控制工序环节，确保所有分部工程按计划完成；
(6)根据施工进度计划的要求，编制各种材料和加工件的供应计划、劳动力使用计划和施工机械使用计划，并按计划实施；
(7)科学合理地管理投入的人力、物力、财力，及时统筹平衡，保证项目建设的合理性、紧凑性、均衡性和连续性；
(8)尽量采用工厂化、机械化施工和先进的施工工艺，加快施工进度；
不及物动词工程造价及支付方式
1，工程总造价为人民币:
2.工程款支付方式是合同签订后，甲方支付工程定金作为预付款，货物到达施工现场。工程安装完成，系统调试正常后，甲方支付工程款的%，余款在竣工后三个月内支付。
七。甲方的责任和义务
1.甲方提供施工用电，施工现场用水。
2.施工过程中，甲方应提供临时仓库供乙方存放施工材料；乙方负责施工期间建筑材料的安全。
3.施工方案及安装位置确定后，甲方如需变更设计或增减部分项目，经双方确认后实施。
4.甲方应按时支付工程款。
八。乙方的责任和义务
1.乙方应确保系统配置和功能符合“系统技术参数”和相关行业国家标准的要求。
2.施工过程中，乙方不得擅自移动和破坏甲方楼顶原有设施。如确有必要，应书面通知甲方，并由甲方负责处理。
3.本工程工期为合同生效之日起25天，不受大风、雨天、其他自然灾害和不可抗力的影响。
4.乙方的安装位置应由甲方提前确定。
5.乙方应对施工中出现的所有安全问题负责。如果任何一方违约，双方应首先通过友好协商解决。如果协商不成，违约方有权诉诸法律。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6甲方太阳能工程安装合同:
乙方:
经协商，甲乙双方决定在甲方指定地点安装太阳能项目，特签订如下合同:
1.为确保本工程的安装质量，乙方应派出专业安装人员，并严格按照双方商定的安装方案进行施工。
2.为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方原装标准化配件..
三。甲方必须在施工过程中配合乙方。甲方水电必须到位，甲方具备安装条件才能开始安装。由于甲方原因造成工期延误，工期将顺延..
四。乙方的责任；
1.根据合同要求向甲方提供合格产品。
2.根据合同要求，提供给甲方的主要产品的型号、规格、数量见内置清单..
3.乙方应按服务承诺为项目服务。详见“太阳能项目售后服务承诺”。
动词 （verb的缩写）项目金额及支付方式:
1.合同总价为人民币贰万肆仟元整(24000元整)。
2.本合同自双方签字盖章后生效。合同生效后，甲方应立即向乙方支付合同价格的30%的预付款，即人民币柒仟贰佰元整(7200元整)。
3.甲方验收合格后，将剩余工程款一次性支付给乙方。
六、施工及工期:
1.乙方自收到甲方预付款之日起进场施工..
2.在工程安装过程中，如甲方对乙方有其他要求，双方可另行约定。
七。本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
八。因履行本合同而产生的任何争议应由双方通过友好协商解决。如果协商不成，可以通过法律途径解决。
甲方(公章):_ _ _ _ _ _乙方(公章):_ _ _ _ _ _ _
法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _法定代表人(签字):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _